Allgemeine Geschäftsbedingungen
Gültig ab 11. September 2025
§ 1 Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge zwischen der Selcisanti, Eckertallee 6/3, 61638 Kirchheim unter Teck (nachfolgend „Auftragnehmer") und ihren Auftraggebern (nachfolgend „Auftraggeber") über Renovierungs- und Handwerksleistungen.
§ 2 Vertragsschluss
Der Vertrag kommt durch die schriftliche Auftragsbestätigung des Auftragnehmers oder durch Beginn der Arbeiten zustande. Mündliche Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Bestätigung.
Kostenvoranschlag
Kostenvoranschläge sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet. Eine Überschreitung um bis zu 20% gilt als genehmigt, sofern nicht anders vereinbart.
§ 3 Leistungsumfang
Der Auftragnehmer erbringt die im Auftrag beschriebenen Renovierungs- und Handwerksleistungen nach den anerkannten Regeln der Technik und handwerklichen Usancen.
- Wandrenovierung und -reparaturen
- Finishing-Arbeiten
- Vollrenovierungen
- Beratung und Planung
- Notdienst und Wartung
§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Zahlung erfolgt nach Rechnungsstellung innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug.
Zahlungsmodalitäten
Bei größeren Aufträgen können Abschlagszahlungen nach Baufortschritt vereinbart werden. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz berechnet.
§ 5 Ausführungszeit
Vereinbarte Termine sind nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich als verbindlich bestätigt wurden. Der Auftragnehmer ist berechtigt, Leistungen in angemessenen Teilabschnitten zu erbringen.
Verzögerungen
Verzögerungen durch höhere Gewalt, behördliche Maßnahmen oder Umstände, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, berechtigen zur angemessenen Verlängerung der Ausführungszeit.
§ 6 Material und Gewährleistung
Der Auftragnehmer verwendet handelsübliche Qualitätsmaterialien. Auf handwerkliche Leistungen wird eine Gewährleistung von 2 Jahren ab Abnahme gewährt.
Gewährleistungsausschluss
Die Gewährleistung entfällt bei unsachgemäßer Behandlung, natürlicher Abnutzung oder Eingriffen Dritter.
§ 7 Haftung
Der Auftragnehmer haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist auf die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten beschränkt.
Haftungsbegrenzung
Die Haftung ist der Höhe nach auf die Auftragssumme begrenzt. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.
§ 8 Auftraggeber-Pflichten
Der Auftraggeber hat folgende Pflichten:
- Rechtzeitige Bereitstellung des Arbeitsplatzes
- Zugang zu Wasser und Strom
- Räumung der zu bearbeitenden Bereiche
- Rechtzeitige Mitteilung von Änderungswünschen
- Abnahme der Leistungen nach Fertigstellung
§ 9 Sicherheit und Umweltschutz
Der Auftragnehmer beachtet die geltenden Sicherheitsvorschriften und Umweltschutzbestimmungen. Anfallende Materialien werden fachgerecht entsorgt.
§ 10 Abnahme
Die Abnahme erfolgt nach Fertigstellung der beauftragten Leistungen. Kleine, die Nutzung nicht beeinträchtigende Mängel berechtigen nicht zur Verweigerung der Abnahme.
§ 11 Eigentumsvorbehalt
Gelieferte Materialien bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers.
§ 12 Datenschutz
Der Auftragnehmer behandelt alle erhaltenen Daten vertraulich und gemäß der geltenden Datenschutzbestimmungen. Details regelt die separate Datenschutzerklärung.
§ 13 Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Gerichtsstand
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Kirchheim unter Teck, sofern der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
Kontakt
Selcisanti
Eckertallee 6/3
61638 Kirchheim unter Teck
Deutschland
Telefon: +49(0) 083326720
E-Mail: [email protected]
Diese AGB wurden zuletzt am 11. September 2025 aktualisiert.